2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点

陕西省榆林市子洲县

2.2 工程概况及标段概况

工程概况：国家电投子洲5万千瓦风电项目（以下简称“本项目”或“本工程”）位于陕西省榆林市子洲县境内，距离子洲县约24km，地形为黄土丘陵，场区海拔在1000-1300m。本项目装机容量为50MW，拟安装8台单机容量为6250kW，叶轮直径202m，轮毂高度160m的风力发电机组。本风电场通过双回架空线路接入国家电投集团横山10万千瓦风电项目110kV联合升压站后送至榆林南330kV升压站。

标段概况：本标段为国家电投子洲5万千瓦风电项目道路工程（建安二标）专业分包。

2.3 工期要求

国家电投子洲5万千瓦风电项目道路工程（建安二标）专业分包，计划开工日期具体以监理通知开工时间为准。计划于2025年5月30日道路施工完成，2025年 9 月 30 日全容量并网，2025年 12 月 31 日完成移交生产，具体工期节点如下：

（1）2025年5月30日道路施工完成（满足大件运输）。

（2）2025年8月31日首批风机机组开始发电。

（3）2025年9月30日全容量并网。

（4）2025年12月31日完成移交生产。

2.4 质量要求

国家电投子洲5万千瓦风电项目道路工程（建安二标）专业分包 质量要求：本工程质量标准必须全面达到国家或电力行业、国家电投集团合格标准，符合国家、地方及电力行业现行相关的强制性标准、质量验收（或检验评定）标准及规范的要求，工程经最终质量验收评定，所有分部分项工程质量一次验收合格率100%，并确保一次性验收合格。不发生违反《工程建设标准强制性条文》现象，工程质量达到“同地区、同类型、同时期”的先进水平，工程的建设按照《国家电投陆上风电项目达标投产验收管理标准化工作指引（ 1.0 版）》考核标准以及合同约定值执行，实现工程资料整理与工程实体同步完成；不发生电建质监［2004］18号文颁发的《电力建设房屋工程质量通病防治工作规定》中所列的质量通病。杜绝国内同类型工程出现的工程质量问题。

2.5 采购范围

本次采购工程为国家电投子洲5万千瓦风电项目道路工程（建安二标）专业分包

本标承包范围包括（但不限于）：

1.施工手续办理及施工准备(施工临建、进场道路等)；场区清表、余物清理，五通一平，场界围栏、现场永久标识牌(含设备标识牌、安全警示牌等各种所需标识牌)的施工安装

2.场内道路（新建）山地、改建道路（山地）包含但不限于：挖方、填土方、山皮石或碎石或泥结石路面、浆砌片石或其他形式排水沟、部分软弱地基碎石换填、挡土墙、警示桩、标示牌、涵管(直径1m圆管涵)等。道路建设要求：满足大件运输及项目建设要求，同时不低于如下标准：临时道路路基宽度6m，路面宽度5m，两侧土路肩各0.5m；永久道路路面宽度3.5m。原有道路修复 混凝土路、道路清障，负责道路移交业主单位前的道路维护工作（含本项目其他单位使用本标段道路的维护工作）、临时工程费、雨季施工费和冬季施工供暖费（含冰雪清理费用）以及本标段样板工程费均已含报价中。

3.环境保护工程（含监理、检测、验收费）、水土保持工程费（含监理、检测、验收费）均已含报价中。

4.施工辅助工程、场外大件运输道路改造（道路分界点至机位，包含线路迁改、桥梁加固及路障清除等）风机塔筒厂家负责出场至道路分界点（主机塔筒叶片堆场）的道路改造及协调，承包人负责从风机塔筒道路分界点至各机位道路改造及协调、土地复垦工程（含验收）。

5.项目用地费、用地租用费（临时租地）租地期限须满足施工期要求、用地租用费（长期租地，包括但不限于检修道路、风机平台等）租地期限为20年，自本项目并网后起算至项目全寿命终止；承包人自行考虑施工期的租地费用。或承包人以租代征，但须确保本项目全寿命周期内土地使用权、占有权等。迁移补偿费（房屋、迁坟、地下管线等）含所有地面附着物赔偿、青苗补偿费、临时植被恢复费、施工措施性临时租地、负责本项目所需的与政府、镇村、民事协调等项目协调工作均由承包人负责、配合发包人完成项目永久征地的协调落实工作，并承担相关协调费均已包含在报价中。

6.承包人应为其所需要的专用和（或）临时道路，以及进入现场的道路所需的全部道路通行权，承担全部费用和开支。承包人还应自担风险和费用，取得为工程目的可能需要的现场以外的任何附加设施，承包人应提供进场通路的所有必需的标志或方向指示，还应为使用这些通路、标志和方向指示取得必要的有关当地政府部门的许可，并承担全部费用和开支。

7.承包人搜集、整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交。

承包人自行承担的工程施工所需的以下临时工程（包括但不限于）：

（1）施工交通、施工临时住房及办公、供水、临时照明、供电及施工通讯；

（2）机械修配、材料加工等附属设施；

（3）生产、生活污水及垃圾收集的临时环保设施；

（4）生产、生活临时电气设备及安装调试物。

承包人负责办理的许可和批文

承包人负责办理的许可和审批文件具体包括但不限于如下：

1.道路通行许可。

2.劳动用工许可。

3.施工机械使用许可。

4.施工单位在当地的营业许可。

5.承包人需从政府及相关部门取得的其他许可和批准。

手续办理清单

项目	责任人
项目本体工程前期（仅包含：核准、可研、土地预审与选址意见书、林业批复、接入批复、水保批复、环保批复、安全预评价、职业病危害预评价、社会稳定性评估意见、地质灾害评估意见、压矿评估批复、文物意见、军事意见、土地复垦方案、建设用地报批）	建设单位
项目本体政府规费（仅包含：水土保持补偿费、永久林草植被恢复费、风机箱变永久征地款、土地复垦保证金）	建设单位
工程保险	按照合同约定
项目协调、土地青赔、拆迁（含坟地）	承包人
进场道路开口协调及平交道口费用	承包人
环保验收（含三同时、监理、监测等）	承包人
水保验收（含三同时、初步设计、监理、监测等）	承包人
水土保持、环保设施实施费用	承包人
临时用地报批手续：根据临时用地范围编制相关报告，组卷上报至自然资源部门并取得自然资源部门出具的临时用地批复文件。	承包人

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有电力工程施工总承包二级及以上资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：近3年财务会计报表（2022-2024年）。

3.1.3 企业主要人员要求：

（1） 项目经理资格要求：一级建造师执业资格或中级及以上专业技术职称及建筑企业安全员B证；

（2）项目技术负责人的资格要求：具有二级建造师或中级及以上职称

（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具有安全生产管理人员C证；

（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：具有质量员证；

3.1.4 企业工程业绩要求：响应人在近5年内具有类似施工业绩1项及以上；

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建西北院的禁入承包商；

（4）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；

（5）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（6）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体投标。

3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，开标后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求，评标小组将否决其投标响应资格。

4.竞争性谈判文件的获取

4.1凡符合上述资质条件要求的，请于 2025 年 2月 28 日至 2025年 3 月5日，每日上午8:30时至下午17:00时（北京时间，不含法定公休日）。

本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，请联系工作人员办理入网升级。
联系人：宋扬
电话：010-88938205
手机：13522553979 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：songyang@zbytb.com